Главная Договор на изготовление столешниц из искусственного камня

! При замере изделия после 17-00 Дата Договора будет присвоена следующим днем!

Д О Г О В О Р   № 

 

 

Г. Москва

“      »                 20        г.

 

Общество с ограниченной ответственностью «Акрилдизайн «, именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице Генерального директора Иванова.А.В., действующего на основании Устава, с одной стороны, и  (в случае юридического лица)

,именуемый в дальнейшем Заказчик, в лице

, действующего на основании Устава или паспорта (в случае физического лица) ,с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

 

  1. 1. Предмет договора.

1.1.  Исполнитель по заданию Заказчика обязуется своими силами и средствами из своего материала выполнить работу по изготовлению и монтажу изделий

а Заказчик обязуется принять изделия в срок и оплатить выполненную

работу:

1.2. Изделие должно соответствовать действующим в РФ гигиеническим нормам и требованиям.

1.3.  Требования, которым должно соответствовать изделие, а именно: наименование применяемого материала, размеры изделия, его общий вид и т.п., указываются сторонами в прилагаемом к ней чертежу — Приложение №  1 к Договору, являющейся неотъемлемой частью настоящего договора, в следующем порядке:

-каждая спецификация согласовывается сторонами на основе сведений, предоставленных Подрядчику Заказчиком;

-с целью проверки сведений, согласованных сторонами в спецификации, Исполнитель осуществляет контрольный обмер, предусмотренный пунктом 3.1.6 настоящего договора. Если в результате указанного контрольного обмера Исполнитель придёт к выводу о необходимости внесения изменений (дополнений) в согласованную сторонами спецификацию, он незамедлительно должен заявить об этом Заказчику. В этом случае стороны могут внести согласованные изменения (дополнения) в спецификацию.

 

 

  1. 2. Цена, порядок оплаты и срок выполнения работ.

2.1. Общая стоимость Товара в соответствии с Приложением №  1

к Договору составляет руб. коп.

(прописью)

2.2.  Заказчик оплачивает Исполнителю аванс в сумме, эквивалентной 70% от  Стоимости всех работ по настоящему Договору  в течение 3 (трех) банковских дней со дня подписания настоящего Договора.

2.3. Расчеты производятся в рублях. Срок изготовления составляет – 15 (пятнадцати) календарных дней.

2.4. Началом Срока изготовления считается Дата получения Сырья на склад Подрядчика со складов Российских импортеров искусственного камня и при условии оплаты ЗАКАЗЧИКОМ аванса (п.2.2).

2.5.  Дата доставки может отличаться от Даты установки изделия по причинам не зависящим от Исполнителя, либо по причине невозможности Заказчика присутствовать на момент установки в течении 3-4 часов.

2.6.  По окончании изготовления заказа в цеху  Исполнитель производит доставку изделия по указанному адресу в заранее согласованные с ЗАКАЗЧИКОМ дату и время.

2.7.  По факту доставки изделия и его визуального осмотра на предмет совпадения цвета, модели   камня, а также качества исполненной работы, ЗАКАЗЧИК оплачивает Исполнителю 20% от общей суммы договора.

2.7.1    После окончательной установки изделия в течение максимум 2 (двух) рабочих дней с момента фактической доставки изделия (П.2.6), Заказчик оплачивает Исполнителю оставшиеся 10% от суммы договора.

2.8.     В случае, когда и доставка и установка изделия производится Исполнителем в один день,   заранее согласованный с Заказчиком, доплата со стороны Заказчика взымается единоразово в размере 30% от общей суммы договора.

 

 

2.9 В ТОМ СЛУЧАЕ,КОГДА ПО ВИНЕ ЗАКАЗЧИКА ИЛИ ПО ПРИЧИНАМ НЕ ЗАВИСЯЩИМ ОТ НЕГО,СРОК ДОСТАВКИ ИЗДЕЛИЯ ПЕРЕНОСИТСЯ НА ДВА ИЛИ БОЛЕЕ (дней) ОТ момента начала работы Исполнителя, ЗАКАЗЧИК ОПЛАЧИВАЕТ ИСПОЛНИТЕЛЮ 20% ОТ ОБЩЕЙ СУММЫ ДОГОВОРА,ПОСЛЕ ЧЕГО,СТОРОНЫ СОВМЕСТНО ОПРЕДЕЛЯЮТ СЛЕДУЮЩУЮ ДАТУ ДОСТАВКИ ИЗДЕЛИЯ (основание П.2.8 настоящего договора).

 

2.9.1 ПОСЛЕ ОКОНЧАТЕЛЬНОЙ ДОСТАВКИ и УСТАНОВКИ ИЗДЕЛИЯ ЗАКАЗЧИК ОПЛАЧИВАЕТ ПОСТАВЩИКУ ОСТАТОК В РАЗМЕРЕ 10% ОТ СУММЫ ДОГОВОРА (основание П.2.7.1 настоящего договора).

 

 

  1. 3. Права и обязанности сторон

3.1.  Заказчик обязуется:

3.1.1.    Оплачивать работу Подрядчика в соответствии с условиями договора.

3.1.2.    Соблюдать срок и время установки изделия (в соответствии с П.2.2,2.3,2.5,2.6,2.7,2.7.1,2.8,2.8.1,2.9,2.9.1) Настоящего   договора

3.1.3.    Принимать результат выполненной работы в течение 3 (Трёх) рабочих дней с момента получения от Подрядчика уведомления об окончании работы, связанной с данным изделием.

 

3.2.  Подрядчик обязуется:

3.1.4.    Изготовить изделие в соответствии с настоящим договором.

3.1.5.    Уведомить Заказчика об окончании изготовления изделия согласно договору.

3.1.6.   В предварительно указанный Заказчиком и согласованный с Подрядчиком день провести совместно с представителем Заказчика контрольный обмер помещения и оборудования, на котором должно быть смонтировано изделие, с целью уточнения и, при необходимости, корректировки (если, по мнению Подрядчика, это необходимо) сведений об изделиях, предусмотренных в спецификациях.

3.1.7.   Осуществить монтаж изготовленного Подрядчиком Изделия в положенные сроки (П.2.7.1, 2.8, 2.9, 2.9.1) Настоящего   договора, обеспечивающий его надлежащую эксплуатацию, и передать смонтированное изделие Заказчику.

Монтаж изделия осуществляется Подрядчиком по адресу, указанному Заказчиком (если сам Заказчик не изъявил желание провести монтаж собственными силами).

  1. 4. Приёмка изделия.

4.1. Изготовленное и смонтированное Подрядчиком изделие должно соответствовать требованиям настоящего договора.

4.2.  Изготовленное и смонтированное Подрядчиком изделие передаётся Заказчику в месте Доставки или в месте монтажа изделия.

4.3.  При передаче Подрядчиком изделия Заказчик должен совершить все необходимые действия по его приёмке согласно действующему законодательству РФ, а также при отсутствии замечаний подписать акт приёмки-передачи выполненной работы.

4.4.  Если в ходе приёмки Заказчик обнаруживает, что выполненная работа не соответствует требованиям договора, это должно быть отражено в акте сдачи-приёмки выполненных работ.

4.5.  В случае обнаружения при приемке изделия недостатков в результате выполненной работы (П.2.7, П.2.7.1, 2.8, 2.9.1) Заказчик вправе предъявить требования, предусмотренные пунктами 5.3 договора.

4.6. В случае необоснованного отказа от подписания акта сдачи-приемки в течение трех рабочих дней с момента передачи и МОНТАЖА изделия Заказчику и отсутствии замечаний к выполненной работе, изделие считается принятым в соответствии с п. 4.3 данного договора.

  1. 5. Гарантийные обязательства.

5.1. Подрядчик устанавливает гарантийный срок на результат выполненной им работы, включая использованный при её выполнении материал (далее – использованный материал),и исключая клееные мойки в цвет с основной столешницей,продолжительностью 60 (Шестьдесят) месяцев со дня передачи результата работ конечному потребителю (Началом гарантийного срока служит Дата на Акте приемки-сдачи выполненных работ).

5.2. На клееные мойки в цвете основой столешницы устанавливается гарантия 12 (двенадцать)месяцев.

5.3. В течение гарантийного срока результат выполненной работы должен соответствовать условиям настоящего договора, а также требованиям, обычно предъявляемым к результату такого рода работы.

5.4. В случае обнаружения в выполненной работе недостатков, которые невозможно было обнаружить при обычном способе приемки работ, Подрядчик  обязан: Безвозмездно устранить недостатки выполненной работы (использованного материала) в течение 14 (Четырнадцати) дней с момента предъявления требования Заказчика, а в случае отсутствия необходимого для этого материала на складе Исполнителя — в течение 74 (Семьдесят четыре) дней.

 

  1. 6. Рассмотрение споров.

6.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора или в связи с ним, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы в соответствии с действующим законодательством РФ.

 

  1. 7. Ответственность сторон.

7.1. В случае неисполнения или несвоевременного выполнения Исполнителем работы по настоящему договору (П.2.3,2.6,2.7.1,2.8,2.9.1)он обязан уплатить Заказчику неустойку в размере 0,1 процента цены работы, в выполнении которой допущена просрочка, за каждый день просрочки, но не более 5 (пяти) процентов цены работы.

7.2. В случае невыполнения Заказчиком своих обязательств по договору (п.2.2, 2.3, 2.7, 2.7.1, 2.8, 2.9, 2.9.1) он обязан оплатить неустойку в размере 0,1 процента цены работы, в выполнении которой допущена просрочка, за каждый день просрочки.

  1. 8. Непреодолимая сила.

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения и другие стихийные бедствия.

8.2.  Документ, выданный соответствующими компетентными органами, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

8.3.  Сторона, для которой создалась невозможность исполнения своих обязательств по настоящему Договору вследствие наступления указанных в пункте 8.1 обстоятельств, должна незамедлительно, но не позднее 5 (Пяти) дней с момента воздействия на нее этих обстоятельств, письменно информировать другую сторону для согласования последующих действий. При не уведомлении или несвоевременном уведомлении другой стороны об указанных обстоятельствах (если только они не послужили причиной этого; в таком случае сторона должна направить уведомление другой стороне сразу, как только это стало возможно) сторона, находящаяся под воздействием этих обстоятельств, теряет право ссылаться на них как на основание освобождения от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств.

8.4.  Если обстоятельства непреодолимой силы длятся более 2 (двух) месяцев, любая из сторон может расторгнуть настоящий Договор, направив об этом уведомление другой стороне.

 

  1. 9. Прочие условия.

9.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания, и действует 2 (Два) месяца и считается автоматически продлённым на следующий месяц, если какая-либо из сторон не сообщила в письменной форме о его расторжении.

9.2.  Положения настоящего договора применяются, если иное не предусмотрено сторонами в качестве изменений или дополнений к договору (в том числе в спецификациях), которые являются действительными лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.

9.3.  Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному экземпляру каждой из сторон.

 

10.Место нахождения и реквизиты сторон:

Исполнитель:ООО «Акрилдизайн»

1129344,г.Москва,ул Верхоянская,д 18,стр2

 

ОГРН 1097746718904

 

 

ИНН/КПП  7716652955/771601001

 

1)Р/C №   40702810500000000794

 

ООО КБ Международный Расчетный Банк,

г. Москва

 

Кор/сч 301018107000000000177

 

БИК 044579177

 

2)Р/С № 40702810800060280155 в ОАО

«РосЕвроБанк»,г.Москва

 

БИК 044585777

 

 

Генеральный директор

Иванов.А.В

 

 

 



Сделать стартовой

Данное видео принадлежит нашему поставщику ООО "Корос Альянс и полностью является его собственностью



Мы в сетях

Google



Для получения дополнительной информации
звоните по
телефону: 784-51-56



Столешница для кухни Контакты и Схема проезда Договор на изготовление столешниц из искусственного камня
«Acrildesign» - купить столешницу для кухни, кухонные столешницы на заказ
Яндекс.Метрика